31 C 168/2018

Plný text

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Kuchaříkovou ve věci žalobkyně: osobní údaje žalobkyně zastoupená anonymizováno údaje o zástupci proti žalované: osobní údaje žalované zastoupená anonymizováno údaje o zástupci pro zaplacení 337 209 Kč s příslušenstvím

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 337 209 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 271 630 Kč od [datum] do zaplacení, a s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 65 576 Kč od [datum] do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Vzájemný návrh žalované o uložení povinnosti žalobkyni dokončit dílo výroba, dodávka a montáž dřevěných oken v budově [adresa], postavené na pozemku [anonymizováno] [číslo] [anonymizována tři slova] [část obce], [anonymizováno] [anonymizována tři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizováno] [datum], se zamítá.

III. Vzájemný návrh žalované o uložení povinnosti žalobkyni dokončit dílo výroba, [anonymizováno 7 slov] [adresa] [anonymizována čtyři slova] [číslo] [anonymizována tři slova] [část obce], [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizováno] [datum], se zamítá.

IV. Vzájemný návrh žalované o uložení povinnosti žalobkyně zaplatit žalované částku ve výši 435 980,70 Kč spolu s úrokem s prodlení ve výši 9% ročně z částky 435 980,70 Kč od [datum] do zaplacení, se zamítá.

V. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení částku 187 485,91 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně.

1. Žalobkyně se svou žalobou domáhala po žalované zaplacení částky 337 209 Kč s příslušenstvím. Svou žalobu zdůvodnila tím, že s žalovanou uzavřela dne [datum] smlouvu o dílo [číslo] dne 3. 1.0 2014 byl k této smlouvě uzavřen dodatek [číslo]. Dne [datum] byl uzavřen dodatek [číslo] kterým bylo stanoveno, že doplatek ceny díla ve výši 271 633 Kč, který objednatel ke dni uzavření dodatku nezaplatit z důvodu jím tvrzených vad díla, uhradí do 7 dnů po dokončení oprav těchto tvrzených vad. K odstranění vad došlo dne [datum], o čemž byla žalovaná vyrozuměna a vyzvána k převzetí díla. Žalovaná odmítla dílo převzít, žalobkyně proto vystavila fakturu [číslo] splatnou dne [datum] znějící na částku 271 633 Kč. Žalobkyně se žalovanou uzavřela dále dne [datum] smlouvu o dílo [číslo] na základě které pro žalovanou provedla dílo. Za její provedení vystavila fakturu [číslo] ze dne [datum] splatnou dne [datum], znějící na doplatek ceny díla ve výši 65 576 Kč. Žalovaná odmítla doplatek ceny díla uhradit z důvodu tvrzených vad. Dne [datum] byl proto uzavřen dodatek [číslo] kterým bylo stanoveno, že doplatek bude uhrazen ve lhůtě 7 dnů od dokončení oprav povrchové úpravy k [anonymizováno] [číslo] odstranění vad z akce [číslo] čímž byla posunuta splatnost faktury. K odstranění vad došlo dne [datum], o čemž byla žalovaná informována dopisem ze dne [datum] a vyzvala ji k převzetí díla. Splatnost doplatku tak nastala dne [datum]. Žalovaná dosud doplatek ceny obou děl neuhradila, ačkoliv byly vady odstraněny a žalovaná k úhradě vyzvána.

2. Žalovaná k věci uvedla, že s žalobkyní uzavřela smlouvu o dílo [číslo] ve znění dvou dodatků. Předmětem smlouvy byla výroba, dodávka a montáž dřevěných oken žalobkyní. Dále spolu strany uzavřely smlouvu o dílo [číslo] ve znění dodatku 1, jejímž předmětem byla výroba, dodávka a montáž vchodových dveří žalobkyní. Žalovaná jako objednatel má dle smlouvy povinnost uhradit doplatek ceny díla po montáži díla bez vad a nedodělků. Dále odkázala na znění dodatků, v nichž je uvedeno, že žalovaný má právo odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě nebo v úhrnu brání užívání díla a na doplacení ceny díla po odstranění vad díla. Žalobkyni byly nejprve vytýkány pouze zjevné vady děl bez zjišťování jejich původu a závažnosti. Následně však na základě posouzení [anonymizována dvě slova] a znaleckých posudků žalovaná zjistila, že se nejedná o vady pouze estetické, ale vady nátěru, které podstatě snížily životnost děl. Přelakování žalobkyní pouze překrylo vadný nátěr díla ze smlouvy [číslo] což nebylo shledáno jako vhodný způsob odstranění vad díla ze smlouvy [číslo]. Konkrétně se jedná o trhliny nátěru, loupání nátěru od povrchu, nazabroušené a povrchově nedokončené opravy, nevhodný detail způsobující zatékání vchodu prvního patra, absence kotvení okenic. Pokud se jedná o vady díla ze smlouvy [číslo] absentovalo těsnění dveří, materiál použitý pro spodní kazetu vchodových dveří byl chybný, praskal nátěr prahu před vchodovými dveřmi. Vady se týkaly téměř celého díla ze smlouvy [číslo] podstatné části díla ze smlouvy [číslo]. Jednalo se tak o vady díla podstatné, které snížily životnost díla. Žalovaná dále uvedla, že ke dni podpisu dodatků vykazovala díla vady, pro které nebylo možné díla převzít a tyto vady nebyly ani po opětovném upozornění ze strany žalované dodnes odstraněny, byla pouze provedena estetická úprava formou přelakování oken. Zásadní povaha a rozsah vad obou děl nadto vylučuje, aby díla byla považována za dokončená, a tedy způsobilá k předání. Žalobkyně ani nedoložila způsobilost děl sloužit svému účelu. Ohledně přítomnosti vad žalobkyně poukazuje na posouzení [anonymizována dvě slova] [příjmení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] ze dne [datum]. Žalobkyně tak fakticky díla nedokončila, když obě trpí podstatnými vadami a žalobkyně způsobilost sloužit svému účelu nikdy nedoložila, vady neodstranila, nevzniklo jí proto právo na doplacení ceny děl, nárok žalobou vznesený je tak předčasný a nedůvodný.

3. Nedokončením díla v termínu, tj. do [datum], vzniklo žalované právo na smluvní úrok ve výši 0,05 % denně z ceny nedodaného díla ze smlouvy [číslo] maximálně 15 % Cena díla činila 2 342 559 Kč, výše nároku na úrok z prodlení činí 351 383,85 Kč. Ze smlouvy o dílo [číslo] vzniklo právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 %, tj. 84 596,85 Kč, které žalovaná uplatnila vzájemným návrhem, dále se vzájemným návrhem domáhala uložení povinnosti žalované dokončit díla ze smlouvy [číslo] ve lhůtě 3 měsíců od právní moci rozsudku.

4. S tvrzením žalované, že dílo nebylo dokončeno bez vad a nedodělků a předáno, žalobkyně nesouhlasila. Veškeré vady, které byly specifikovány v dodatcích, byly řádně a v plném rozsahu odstraněny. Pokud žalobkyně prováděla nadále i další práce, jednalo se o projev její dobré vůle vyjít vstříc zákazníkovi. Vzájemný návrh tak není oprávněný. I přes to vznesla žalobkyně námitku promlčení vzájemného návrhu, neboť dílo ze smlouvy [číslo] mělo být předáno dne [datum] a ze smlouvy [číslo] dne [datum]. Žalovaná však svůj nárok uplatnila u soudu až dne [datum].

5. Soud z provedeného dokazování dospěl k následujícím skutkovým zjištěním. 6. [anonymizována čtyři slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [částka] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka], [částka], [částka] [anonymizována čtyři slova] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. 7. [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [částka] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [částka], [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. 8. [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [částka], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [částka]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. 9. [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [obec], [anonymizováno] [část obce] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova], [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizováno] [role v řízení], [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum] [anonymizováno]. [role v řízení] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum]. 10. [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno] [datum] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizováno] [datum] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [datum], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [datum], [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] ([datum]), [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. 11. [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum], [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno] [částka]. 12. [anonymizována čtyři slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka], [částka], [částka] [anonymizována čtyři slova] [částka] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. 13. [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [částka]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo]. [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. 14. [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [částka]. 15. [anonymizováno 5 slov] [datum] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizováno] [anonymizováno 5 slov] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [částka] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo] [anonymizována dvě slova] [částka] [anonymizováno] [datum] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno 5 slov] [anonymizováno] [anonymizováno]. [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [datum], [anonymizováno 5 slov] [anonymizováno]. 16. [anonymizována čtyři slova] [příjmení] [jméno] [anonymizována dvě slova] [datum], [anonymizována dvě slova] [jméno] [příjmení], [anonymizováno], [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova]: [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [číslo] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] ([anonymizována dvě slova]), [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] ([anonymizována dvě slova] [anonymizováno]). 17. [anonymizována čtyři slova] [jméno] [příjmení] [číslo] [rok], [anonymizována tři slova] [datum], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována tři slova], [anonymizována tři slova] [příjmení] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno] [anonymizována tři slova], [anonymizována tři slova] [anonymizováno] [rok] [anonymizováno], [anonymizováno] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova], [anonymizováno] [anonymizována tři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována tři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno] [anonymizována tři slova]. [anonymizována tři slova], [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova] [role v řízení] [anonymizována tři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována tři slova]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována tři slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]. [anonymizována čtyři slova] ([anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno]) [anonymizována dvě slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [role v řízení] [anonymizována dvě slova].

18. Předžalobní upomínkou ze dne [datum] se žalovaná obrátila na právního zástupce žalobkyně. V této výzvě požadovala uhradit úroky z prodlení ve výši 351 383,85 Kč ze smlouvy [číslo] 84 596,85 Kč ze smlouvy [číslo]. Současně vyzvala žalobkyni k řádnému dokončení a předání děl. Podstatné vady obou děl byly žalovanou opakovaně vytýkány a nutnost jejich odstranění byla potvrzena, žalovaná tak požaduje dokončení díla bez vad a nedodělků a řádné předání žalované v souladu se smlouvami o dílo, nejpozději do 14 dnů od obdržení upomínky. 19. [anonymizováno 14 slov] [příjmení] [jméno] [příjmení] [anonymizována tři slova] [datum], [anonymizována dvě slova] [role v řízení], [anonymizováno], [anonymizována tři slova], [anonymizováno] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizováno]. [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova], [anonymizována dvě slova], [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizováno] ([anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizováno]) [anonymizována tři slova] [anonymizována dvě slova] ([anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována tři slova] [anonymizována dvě slova]) [anonymizována tři slova] [anonymizováno]. 20. [anonymizována čtyři slova] [právnická osoba] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova] [obec] [anonymizována dvě slova] [datum] [anonymizována dvě slova], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována dvě slova] [role v řízení] [role v řízení]. [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizováno], [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova] [anonymizována čtyři slova]. [anonymizována čtyři slova]„ [anonymizována dvě slova] [role v řízení]“ [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]„ [anonymizována dvě slova] [příjmení]“ 21. [anonymizováno 7 slov], [list vlastnictví], [katastrální uzemí], [územní celek], [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [datum] [anonymizováno 11 slov] [role v řízení]. [anonymizováno 7 slov] [anonymizována dvě slova] [právnická osoba] [anonymizována dvě slova] [jméno] [jméno] [anonymizováno] [datum], [anonymizováno 7 slov], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [číslo]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno], [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno], [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno], [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] [anonymizováno 7 slov]. [anonymizováno 7 slov], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno], [anonymizováno 7 slov] ([anonymizováno 7 slov] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno]) [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizováno] ([anonymizováno 7 slov] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]). [anonymizována dvě slova] [číslo] [anonymizována dvě slova], [anonymizováno 7 slov] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova]. [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno 7 slov] [anonymizováno]. [role v řízení] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova], [anonymizována dvě slova] [anonymizována dvě slova] [jméno] [příjmení].

22. Soud ve smyslu § 118a odst. 1, 3 o.s.ř. vyzval žalovanou, aby doplnila svá tvrzení tak, že vymezí vady, které mělo dílo ke dni, kdy mělo být převzato a sdělí, v čem konkrétně vady bránily v jeho užívání a k těmto tvrzením označí důkazy. Tomuto poučení předcházela při jednání konaném dne [datum] snaha soudu stranu žalovanou nasměrovat k vylíčení vad děl, které bránily převzetí a užívání díla, a to zejména proto, že ze strany žalované bylo poukazováno na vady, které okna měla vykazovat několik let poté, co měla být předána. Soud věnoval pozornost (před výzvou dle § 118a) tomu, aby byly odlišeny vady bránící užívání díla (a tudíž jeho převzetí) od drobných vad či nedodělků (nebránících užívání) nebo vad záručních, přičemž bylo po žalované žádáno, aby konkrétně vymezila u každého jednotlivého okna vady bránící užívání a tudíž převzetí díla. Toto činil ve snaze eliminovat popis vad povšechně, nekonkrétně, souhrnně a bez reflexe zda brání užívání, či zda se jedná o drobné vady a nedodělky, nebo dokonce vady záruční. K námitce žalované, že žalobkyně nedoložila způsobilost díla sloužit svému účelu, soud ve smyslu § 118a o.s.ř. vyzval žalovanou k doplnění tvrzení a důkazů ke způsobu, jakým měla žalobkyně způsobilost díla sloužit svému účelu doložit.

23. Žalovaná v reakci na výzvu soudu uvedla, že okna S3, S2, S1, J3 a dveře S1, S2 vykazovali v povrchové úpravě puchýřky. Důvodem bylo, že nebyla použita impregnační nebo základní vrstva, takže přilnavost nátěru byla nízká a nátěr se oloupal. Opravy oken byly nezabroušené a povrchově nedokončené. Okna Z1, Z2, Z3, V1, V2, V3, ke dni [datum] vykazovala povrchová úprava oken, okenic a dveří mikropraskliny z důvodu, že u veškerých oken, okenic a dveří nebyla použita buďto impregnační nebo základní vrstva, přilnavost nátěru byla následně nízká a nátěr tvořil mikropraskliny. U dřevěné konstrukce (vchod první patro) byl použit nevhodný detail způsobující zatékání. Co se týká prokázání těchto vad, odkázala žalovaná na posouzení [anonymizována čtyři slova] [číslo]. Vzhledem k těmto vadám došlo ke snížení životnosti oken o 50 % z důvodu nepoužití impregnační nebo základní vrstvy nátěru. Vzhledem k nepoužití této vrstvy trpělo dílo již ke dni [datum] vadami bránícími jejich převzetí. Na vady laku byla žalobkyně upozorňována již e-mailem ze dne [datum], což žalovaná potvrdila. V e-mailu ze dne [datum] žalobkyně potvrdila užití 3vrstvého systémového nátěru namísto 4vrstvého, jak je stanoveno v technické specifikaci. Dílo tak neodpovídalo technickému popisu obsaženému ve [anonymizována tři slova] [číslo]. Šambrány S2, S1, J2, J1, V3, V2, V1, Z3, Z2, Z1 ke dni [datum] nebyly šambrány – obložky lepené a truhlářsky spasovány k návazným konstrukcím, vznikali tak spáry a dokonce u některých obložek se rozevíraly spoje. Tato vada byla vytčena dne [datum] a byla žalobkyní potvrzena, když bylo e-mailem ze dne [datum] navrženo odstranění této vady. Šambrány nejsou vyrobeny ani dle technické specifikace, tj. nejedná se o lepené smrkové dřevo, ale o přeložená prkna vedle sebe, která se pohybují a umožňují vstup vody do konstrukce a nejsou vhodné pro trvalé využití. I toto je vada, kterou dílo vykazovalo již k [datum] a založila právo žalované odmítnout předání vadného díla. U okenice J1 ke dni [datum] chybělo kování pro zajištění otevřených okenic, což je patrné z fotografií ze dne [datum], okenice jsou volné, nejsou kotvené. To ostatně potvrzuje žalobkyně, když navrhuje postup jejich ukotvení. Okenice nejsou kotvené do dnešního dne. U dveří S1 a S2 ke dni [datum] chybělo těsnění dveří a pro spodní kazetu vchodových dveří byl použit chybný materiál. Žalovaná trvala na tom, že se jedná o vady bránící předání, které je třeba odstranit, jak se zavázala žalobkyně v dodatku [číslo] ke smlouvě [číslo] dodatku ke smlouvě [číslo]. Dílo není možné považovat za předané a převzaté. K doložení způsobilosti díla sloužit svému účelu žalovaná uvedla, že žalobkyně měla žalované doložit, že dílo odpovídá technické specifikaci. Dílo však této specifikaci neodpovídalo. Dále odkázala na reklamační řád žalobkyně, dle kterého mělo dílo vykazovat standardní vlastnosti. Platba ceny díla byla podmíněna předáním funkčního díla. Odlišně od obecného pravidla bylo sjednáno upřesnění platebních podmínek, které se vázaly na odstranění vady nikoli jen funkčních, ale vad obou děl bez omezení.

24. Soud ve věci aplikoval zejména následující ustanovení právních předpisů: Dle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dle § 2604 dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dle § 2605 odst. 1 o.z. dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Dle odst. 2 převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Dle § 2615 odst. 1 o.z., dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Dle odst. 2 věta první o právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Dle § 2617 o.z. má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Dle § 2099 odst. 1 věta první o.z. věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 (ujednané množství, jakost, provedení). Dle § 2100 odst. 1 o.z. právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Dle § 2106 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Dle odst. 2 kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Dle odst. 3 nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § [číslo]. Dle § 2107 odst. 1 o.z. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dle § 2108 o.z. do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

25. Po podřazení zjištěného skutkového stavu uvedeného zákonnému ustanovení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

26. Mezi účastníky byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo, dle kterých se žalobkyně zavázala provést pro žalovanou jako objednatele díla a žalovaná se zavázala díla převzít a zaplatit cenu. Na základě smlouvy [číslo] měla žalobkyně vyrobit, dodat a zajistit montáž oken. Dle smlouvy [číslo] měla pak vyrobit, dodat a namontovat dveře. Ve čl. IV odst. 1 obou smluv se objednatel zavázal dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. V odst. 3 se objednatel zavázal zahájit přejímání provedeného a dokončeného díla do 2 pracovních dnů od zhotovitelovy písemné výzvy. Objednatel se zavázal přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo. Žalovaná se zavázala uhradit jejich cenu vždy ve 4 splátkách. Žalobkyně se domáhala úhrady doplatku, která v případě smlouvy o dílo [číslo] ve znění jejího dodatku [číslo] činila 265 633 Kč a v případě smlouvy [číslo] částku 65 576 Kč. Dodatkem [anonymizováno] ke smlouvě [číslo] se strany dohody na dokončení díla a zaplacení, neboť z důvodu vážných vad nebylo dílo ze strany objednatele převzato, přičemž doplatek zálohy činil 6 000 Kč a doplatek ceny díla 265 633 Kč, přičemž byla dohodnuta splatnost do 7 dnů po dokončení oprav vad. Dodatkem [číslo] ke smlouvě [číslo] byla sjednána splatnost doplatku ceny díla ve výši 65 576 Kč ve lhůtě 7 dnů od dokončení oprav povrchové úpravy ke smlouvě [číslo] a odstranění vad ze smlouvy [číslo].

27. Jak výše uvedeno, smlouva byla dodatky upravována ve vztahu k rozsahu, termínům dokončení díla a vytýkaným vadám.

28. Ve smlouvách ve znění jejích dodatků se žalovaná zavázala zaplatit doplatek ceny díla do 7 dnů po dokončení oprav vad. Ve smlouvě samé bylo sjednáno, že v případě, že objednatel nesplní bez náležitého důvodu svou povinnost dílo převzít, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo.

29. Z dokazování vyplynulo, že žalovaná dne [datum] obdržela výzvu k zahájení přejímky díla, které bylo dokončeno dne [datum]. Z výzvy je patrné, že žalovaná byla vyzývána k převzetí díla již dne [datum], [datum] jí byly zaslány předávací protokoly, žalovaná však na tyto nereagovala. Termín zahájení přejímky obou děl byl stanoven na [datum]. Mezi účastníky nebylo sporu, že se žalovaná k přejímce nedostavila, na výzvu reagovala dne [datum] tak, že uvedla, že vady odstraněny nebyly, konkrétně zmínila parapety pro francouzská okna, držáky (patrně míněno háčky) okenic, škrábance.

30. V rámci výzvy dle § 118a žalovaná uvedla, že vadami při předání byly puchýře, nezabroušené a povrchově nedokončené opravy oken, mikropraskliny, vady šambrán, chybějící kování pro zajištění okenic. Vyjma zajištění okenic však žádná z uvedených vad v době, kdy mělo být dílo předáno, zmiňována nebyla. Soudu se jeví, že žalovaná při líčení vad děl vycházela z vad, které dílo vykazovalo v roce 2017 resp. 2019, kdy bylo pořízeno posouzení [anonymizováno] [jméno] [příjmení], [anonymizováno], případně znalecký posudek [anonymizováno] [jméno] [příjmení].

31. Převzetí díla a zaplacení jeho ceny je základní povinností objednatele. Dílo může být převzato s výhradami nebo bez výhrad (§ 2605). Dle názoru soudu objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ať už funkčně či esteticky, nebo užívání podstatným způsobem neomezují. Komentář systému ASPI k § 2587 odst. 1 o.z. zmiňuje: v praxi pak dochází k situacím, kdy objednatelé spekulativně odmítají dílo převzít pro drobné nedodělky a zneužívají pro ně výhodné situace, kdy neběží záruční doba, ale dílo je přesto užívané. Případně dochází k uplatňování smluvních pokut za pozdní dokončení. Vyspělé právní řády a jejich soudnictví takový postup nechrání, nechrání však ani smluvní ustanovení navádějící k takovému chování. Podle německé judikatury by bylo neplatné například toto smluvní ustanovení:„ Užívání díla objednatelem není považováno za jeho převzetí (objednatel si vyhrazuje právo stanovit datum převzetí díla svým stavbyvedoucím bez jeho předběžného určení).“ (Vygen, Joussen, 2013). V takovémto případě je nejisté, kdy proběhne převzetí díla, a proto tím vzniká objednateli neoprávněná výhoda vedoucí k neplatnosti. V kauze ICC číslo 10847 (2003) rozhodčí soud zmínil, že pro vydání potvrzení o převzetí musí být dílo v takovém stavu, aby bylo umožněno jeho nerušené užívání. Podle francouzského práva nastane tzv. réception tacite, tzn.„ implicitní převzetí“, když (podle francouzského kasačního soudu) nastanou tři podmínky: (1) práce jsou téměř dokončené, (2) objednatel dílo užívá, (3) téměř celá cena díla byla zaplacena (Wyckoff, 2010). CCAG (Francouzský standard pro smlouvy o dílo veřejných stavebních zakázek) stanovuje, že objednatel nesmí užívat dílo bez toho, aniž by ho předtím převzal. Smysl ustanovení je stejný jako smysl zmiňovaného ustanovení nového občanského zákoníku, tzn. chránit zhotovitele proti objednatelům nečestně zdržujícím převzetí díla (Teillard, 2014).

32. Žalovaný při jednání soudu přisvědčil, že žalobkyní vyrobené, dodané a namontované okna a dveře jsou součástí stavby dosud. Jsou tedy užívána již více než 6 let. Je tak vyloučené, aby trpěla takovými vadami, které by bránily jejich převzetí, byť třeba s výhradami. To je ostatně patrné i z toho, že stavbu, do níž byla okna a dveře zabudována žalovaná dále převedla na 3. osoby.

33. Strana žalovaná porušila svou povinnost převzít a zaplatit cenu i za takové dílo, které bude vykazovat pouze drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou (do okamžiku odstranění těchto vad) bránit užívání díla k účelu patrnému ze smlouvy, resp. k účelu obvyklému.

34. Pokud se jedná o povinnost žalobkyně předvést způsobilost děl sloužit jejich účelu, jedná se jednostranné jednání zhotovitele spočívající v předvedení požadovaných vlastností díla (funkčnost, ovládání). Žádné zvláštní ujednání ohledně této povinnosti sjednáno nebylo. Za situace, že se žalovaná k převzetí díla ani nedostavila, zmařila možnost splnění této povinnosti žalobkyně. Soud pak vyšel v duchu lex contractus z ustanovení sjednaných stranami, dle kterých v případě nesplnění povinnosti objednatele bez náležitého důvodu povinnost převzít dílo, se má za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo.

35. Na tomto místě je třeba se vyjádřit i k žalovanou vytýkaným vadám. Soud má za to, že se jedná v zásadě o vady, na které může uplatnit práva z vadného plnění (tj. může je v záruční lhůtě reklamovat, případně měly být vytčeny při převzetí). Dílo ani řadu vytýkaných vad nemá, když žalovaná uvedla, že okna mají oprýskaný nátěr a u těch, které nemají, v brzku mít budou. Takové„ budoucí“ vady vskutku převzetí díla bránit nemohly. Na to nemá vliv ani tvrzení žalované, že tyto vady mělo dílo už v době, kdy mělo být převzato (v důsledku vad základového nátěru). Ve smyslu § 2100 odst. 1 o.z. se práva z vadného plnění vztahují na vady, které věc vykazovala v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Pokud se tak z oken oloupala barva, případně do nich zateklo nebo zateklo do šambrán, byla snížena životnost (garantovaná žalovanou nad rámec zákonné záruční doby), jedná se právě o vady, které může žalobce uplatnit z vadného plnění. Nikoliv ještě řadu let od okamžiku, kdy měla dílo řádně převzít, uplatňovat z titulu vad díla pro které nebylo lze dílo převzít.

36. Zmiňuje-li žalovaná § 2108 o.z., dle nějž vytkla-li vadu, není povinna platit plnou cenu, až do doby, než bude vada odstraněna, nelze než odkázat na výše uvedené. Žalovaná se nedostavila k předání díla, dílo je tak dle smlouvy považováno za předané a jeho cena je splatná. Ve smyslu zásady nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého či protiprávního jednání, to byla žalovaná, kdo se vyhnul své povinnosti převzít a uhradit dílo, ačkoliv k tomu byla řádně vyzvána, nemůže tudíž své porušení v tuto chvíli odůvodňovat svým právem na zádržné z vad.

37. S ohledem na uvedené tak soud dospěl k závěru, že žalobou uplatněný nárok je důvodný a žalobě v plném rozsahu vyhověl. Vzhledem k tomu, že žalovaná svůj dluh řádně a včas nesplnil ve lhůtách sjednaných ve smlouvě a jejích dodatcích, vznikl žalobkyni nárok též nárok na úhradu úroků z prodlení v zákonné výši (§ 1970 občanského zákoníku ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

38. Lhůta k plnění byla stanovena v délce 3 dnů od právní moci rozsudku dle ust § 160 odst. 1 věta 1 o.s.ř.

39. Vzhledem k tomu, že soud má díla za dokončená, zamítl též nárok na žalobce na jejich dokončení jako nedůvodný. Podobně tak zamítl i návrh žalované o uložení povinnosti žalobkyně zapatit žalované z titulu smluvních sankcí částku 435 980,70 Kč s příslušenstvím, když tato se odvíjela z porušení povinnosti nedodržení termínu zhotovení díla v termínu, když jednak v dodatcích ke smlouvám bylo ujednáno, že nebude účtována sankce za prodlení, bude-li dílo předáno do [datum]. I kdyby byl nárok žalované oprávněný, právo požadovat sankce z pozdního plnění uplatnil u soudu až vzájemným návrhem ze dne [datum], přičemž žalobkyně vznesla námitku promlčení, kterou soud považuje za důvodnou.

40. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce má tedy nárok na plnou náhradu vzniklých nákladů ve výši 187 485,91 Kč. Náhradu nákladů řízení představuje zaplacený soudní poplatek ve výši 16 861 Kč, odměna advokáta ve výši dle § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., za 3,5 úkonu právní služby (spočívající v převzetí a přípravě zastoupení, podání žaloby, schůzce s klientem dne [datum] přesahující 1 hodinu a poloviční odměně za prostou předžalobní výzvu) ve výši 9 660 Kč a za 7 úkonů (jednání s klientem [datum], [datum], vyjádření ze dne [datum], [datum] a [datum], účasti při jednání dne [datum], [datum]) ve výši 11 500 Kč za úkon, 11 paušálních náhrad hotových výdajů advokáta á 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky, cestovnéZástupkyni dále vznikly cestovních výdaje za užití osobního automobilu dle ust. § 13 odst. 4 vyhl. advokátního tarifu, ve výši 8 016,03 Kč za cesty dne [datum] k jednání soudu při vzdálenosti z [obec] do [obec] a zpět 620 km, průměrné spotřebě 5,9 litrů benzínu na 100 km, ceně benzínu dle vyhl. 589/2020 Sb., 27,80 Kč za litr a sazbě náhrad 4,40 Kč za km) a dne [datum] k jednání z [obec] do [obec] a zpět 620 km, průměrné spotřebě 5,9 litrů benzínu na 100 km, ceně benzínu dle vyhl. 511/2021 Sb., 37,10 Kč za litr a sazbě náhrad 4,40 Kč za km). Zástupkyni náleží též náhrada za promeškaný čas za každou ze dvou cest k soudu, a to za každou v rozsahu 14 půlhodin po 100 Kč za půlhodinu dle § 14 odst. 1 písm. a), odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem tedy 28 půlhodin, tj. 2 800 Kč. Výše uvedené (mimo soudní poplatek) je navýšeno o DPH ve výši 32 538,89 Kč, kterou je žalovaná povinna zaplatit žalobkyni do 3 dnů od právní moci rozsudku, k rukám zástupkyně žalobkyně.